感悟网 导航

建设工程施工合同补充协议模板

作者&投稿:牛幸 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

补充协议是合同条款的延伸,以下是小编为大家精心准备的:建设工程施工合同补充协议模板。欢迎阅读与参考!

建设工程施工合同补充协议模板一

甲方:临创新大厦

乙方:临有限公司

应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:

一、工程范围:20xx 年6月3日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

二、工期要求:20xx年6月3日至20xx年6月18日。

三、新增工程量:

详见附表一:《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

四、质量要求:按原合同承诺履行。

五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议六、其它:

1、本协议其它内容仍按原合同执行。

2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 签约日期: 年 月 日

建设工程施工合同补充协议模板二

甲方(全称):有限公司 乙方(全称):有限公司

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。 鉴于:

前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式,在后期施工过程中乙方提出定价偏低,甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分:

1) 按照表一计价。 2) 按照表二计价。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式肆份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方财务各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 甲方: (合同章) 乙方: (公章)

法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

签字:_________________

签字:_________________

年 月 日 年 月 日

施工合同的注意事项

一、关于发包人与承包人:

1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、?对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。

承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。

上述内容是体现履约能力的指标,应认真的分析和判断。

二、合同价款应注意:

1、《协议书》第5条合同价款的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。?

2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。

暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

三、发包人工作与承包人工作条款应注意:

1、双方各自工作的具体时间要填写准确。

2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。

3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

四、合同价款及调整条款应注意:

1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。

2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。

3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。

4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。

五、工程预付款条款应注意:

1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。

2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。

4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。

六、工程进度款条款应注意:

1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。

2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。

3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。

七、材料设备供应条款应注意:

1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。

2、应约定供应方承担的具体责任。

3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

八、违约条款应注意:

1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。

2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。

3、还应约定其它违约责任。

4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。

九、争议与工程分包条款应注意:

1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。

2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。

3、如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。

4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。

十、关于补充条款:

1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改,可在《补充条款》内尽量补充,按顺序排列如49、50。

2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝阴阳合同。



《建设工程施工合同补充协议书样本3篇》
答:建设工程施工合同补充协议书样本一 甲方:闲餐厅 乙方:广告装饰 应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:一、工程范围:20xx 年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项...

《建设工程施工合同补充协议范本3篇》
答:建设工程施工合同补充协议范本一 一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构,因此房屋结构更改为全框架结构。二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。三、乙方在施工过程中 1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;2、是钢筋及捆筋,要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀,确...

《工程施工合同补充协议范本3篇》
答:3、 施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注:即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)4、 工程质量 工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范...

《建设工程施工合同补充协议模板》
答:建设工程施工合同补充协议模板一 甲方:临创新大厦 乙方:临有限公司 应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:一、工程范围:20xx 年6月3日乙...

《工程施工合同补充协议书模板4篇》
答:工程施工合同补充协议书模板三 甲方: 司(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商,达成共识,订立本协议,以资共同遵守执行。 一、工程概况: 项目名称: 工程地点: 工程内容: 资...

《建筑合同补充协议范本求一份?》
答:四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后___日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。七、本补充协议...

《施工补充协议书》
答:施工补充协议书 篇1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本协议并共同遵照执行。 一、由于乙方在工程施工中,发生合同外项目。 二、承包内容: 1、改移水管 2、水沟 3、硬...

《工程补充协议书》
答:1. 除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。 2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。 3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。 4. 本协议在履行过程中发生争议,由双...

《工程量增加补充合同模板_工程量增加补充合同格式》
答:建设单位: (甲方)施工单位: (乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据建设单位要求增加了工程量。双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致,订立本补充协议。...

《补充协议书》
答:补充协议书 篇1 甲方(全称): 乙方(全称): 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 根据原合同的工程量施工完毕后,甲方需要增加合同以外项目的工程量,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等...

   

返回顶部
本页内容来自于网友发表,若有相关事宜请照下面的电邮联系
感悟网