~
工程签证事关施工企业的生存，亦有法律的明确规定，但是，建筑工程施工企业有施工过程中往往不重视签证管理工作，常出现因双方签证主体资格及其职权、签证的程序以及签证的形式不符合法律、法规的要求，致使所做的签证无效而使企业的利益受到损失的情况。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
《工程签证具体怎么做?具体内容是什么?》
答：如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。二、办理工程签证的程序1．工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。同时提交“工程经济签证核定单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商记录”。“工程经济签核定单”及上述书面依据的...
《工程签证如何结算》
答：(2)未经设计及甲方人员书面同意，施工单位自行提高某些材料的用料要求，应坚决不予签证。(3)同一工程内容重复签证,此类签证尤其体现在设计变更及技术核定单上,要切记只要能在竣工图中体现出来的，-律不予签证，要求按竣工图结算。否则会造成竣工图和签证中重复计算。(4)凡定额及有关文件中已有规定的项目...
《工程签证、进度款、结算审核要点?》
答：(3)同一工程内容重复签证,此类签证尤其体现在设计变更及技术核定单上,要切记只要能在竣工图中体现出来的,一律不予签证,要求按竣工图结算。否则会造成竣工图和签证中重复计算。(4)凡定额及有关文件中已有规定的项目,不须再另行签证,如一些东西已包含在包干费、综合费、其它费中,或已包含在定额或综合单价中,但现场...
《工程签证 怎么做?包括什么内容?》
答：（2）零星工程。（3）临时设施增补项目。（4）隐蔽工程签证。（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。（6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。（7）其它需要签证的费用。工期...
《建筑工地签证是哪条法律规定的》
答：使工程签证有了法律的依据。虽然工程签证事关施工企业的生存，亦有法律的明确规定，但是，建筑工程施工企业有施工过程中往往不重视签证管理工作，常出现因双方签证主体资格及其职权、签证的程序以及签证的形式不符合法律、法规的要求，致使所做的签证无效而使企业的利益受到损失的情况。
《工程签证的原则和注意事项》
答：授权适度原则：分清签证权限，加强签证管理，签证必须由谁来签认，谁签认才有效，什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。工程签证注意事项：1、现场签证必须是书面形式，手续要齐全。2、凡预算定额内有规定的项目不得签证。3、现场签证内容应明确，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。4、现场...
《工程签证的现场签证》
答：2．工程开工后，工程设计变更给施工单位造成的损失，如施工图纸有误，或开工后设计变更，而施工单位己开工或下料造成的人工、材料、机械费用的损失。工程需要的小修小改所需要人工、材料、机械的签证。3．停工损失：由于甲方责任造成的停水、停电超过定额规定的范围。在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工...
《工程签证的时效性是多久啊?》
答：问题：工程签证的时效性是多久？答：按照369号文件规定办理：承包人应发包人要求完成合同以外零星工作，应在发包人提出要求后7天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。若没有相应的计日工单件，签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料及数量和单价等。若发包人未签证同意，承包人...
《什么情况下需要工程现场签证单》
答：承发包双方代表施工过程谈论合同价款时需要工程现场签证单。具体分析如下：1、当设计与实际所要干的不同，即产生设计变更。2、建设单位现场没有达到合同规定的条件，给施工单位造成费用增加。3、建设单位要求施工单位完成合同规定以外的施工内容。4、施工过程中不可预见的因素造成工程费用增加。工程签证按承...
《工程签证的种类有哪些》
答：法律分析：目前，按照我国相关法律法规的规定，工程签证的种类主要有以下四种：第一种叫作，工程经济签证；第二种叫作，工程技术签证；第三种叫作，工程工期签证；第四种叫作，工程隐蔽签证。工程签证，其实就是在施工的过程中，承包方和发派方根据合同上的约定所签订的合约，是指工程承发包双方在施工...
