某工程项目，建设单位尚未办妥建设工程施工许可证，但一直强硬要求我们施工单位入场施工，请问如何处理？ 工程造价属于哪类专业,是土木工程还是工程造价管理
作者&投稿：枞厕 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
土木工程和工程造价有啥区别！~
措词：由于你单位在未取得施工许可证，提前对本工程局部楼幢基础组织实施。根据建筑工程相关法律法规及省建设厅有关文件条文规定，在未取得施工许可证之前均属于违法施工，现通知你单位必须于XX起，对本工程的提前施工的楼号基础部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
1、取得施工许可证后再施工
2、开工前完善场区内三通一平及临设，并提交正式的开工申请报告。
相关法律条文依据：
《中华人民共和国建筑法》
第七条： 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
第六十四条： 违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
《建筑工程施工许可管理办法》
第十条： 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第十三条： 本办法中的罚款，法律、法规有幅度规定的从其规定。无幅度规定的，有违法所得的处5000元以上30000元以下的罚款，没有违法所得的处5000元以上10000元以下的罚款。
业内前辈建议：
首先在工程例会中必须明确提出监理的意见，即：由于前期手续不完善，施工许可证未办理的情况下，监理单位不便签发开工令。其次，以工作联系单的形式向建设单位发文：由于施工许可证尚在完善中，建议现场仅可进行前期准备施工，希望建设单位尽快落实前期相关手续，以使项目开展符合国家法律法规的程序性要求。第三，以备忘录的形式对于会议纪要及工作联系单位签发后建设单位给予的表态做进一步的记录。（备忘录是可以抄送建设行政主管部门）。第四，风险转移，即：向监理公司书面传达现场面临的问题，如现场具有潜在的重大危险源，则向公司上级领导汇报，将总监理工程师的个人风险转移为监理单位的风险。第五，这些工作做了后，还得对现场安全管理进行强有力的督促。
尽量在现场管理多留存书面管理文件资料！
不具备开工条件的，原则上不能入场施工，且可提出索赔。
建设单位作为发包人，应当办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、用地等许可或批准，并协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批准。因发包人原因未能及时办妥上述许可、批准和备案的，承包人有权拒绝进场施工，并可根据合同约定，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第五条规定当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
综上，如虽不具备开工条件，但一方实际进场施工的，将以该日期作为开工日期起算工期。故此，我方对于不具备开工条件的，原则上不能进场施工。确有情由（如取得临时施工复函）需提前入场的，应当在进场前与发包人签订入场协议或形成会议纪要，确认不具备完全开工条件的事实，并就开工日期的起算进行合理约定。
某工程项目，建设单位尚未办妥建设工程施工许可证，但一直强硬要求我们施工单位入场施工，这个可以先进场进行临建的施工，正式工程不能开工做的。
工程造价与工程预算两者概念不同。工程造价与工程预算两者的所处阶段不同：顾名思义，讲得通俗一点的话，一个是预计产生费用，一个是实际产生费用。工程预算是工程造价的一部分，即工程造价的范围更广。
工程造价管理属于土木工程，而工程造价又属于工程造价管理！
“未领施工许可证先行开工”是业内常态，在施工许可证未拿到前，监理应该签发工程暂定令或相关联系单，如果在未取得施工许可证，擅自施工的情况下发生了重大的安全事故，在此期间发生的安全责任事故，留有书面管理文件。措词：由于你单位在未取得施工许可证，提前对本工程局部楼幢基础组织实施。根据建筑工程相关法律法规及省建设厅有关文件条文规定，在未取得施工许可证之前均属于违法施工，现通知你单位必须于XX起，对本工程的提前施工的楼号基础部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：
1、取得施工许可证后再施工
2、开工前完善场区内三通一平及临设，并提交正式的开工申请报告。
相关法律条文依据：
《中华人民共和国建筑法》
第七条： 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
第六十四条： 违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
《建筑工程施工许可管理办法》
第十条： 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第十三条： 本办法中的罚款，法律、法规有幅度规定的从其规定。无幅度规定的，有违法所得的处5000元以上30000元以下的罚款，没有违法所得的处5000元以上10000元以下的罚款。
业内前辈建议：
首先在工程例会中必须明确提出监理的意见，即：由于前期手续不完善，施工许可证未办理的情况下，监理单位不便签发开工令。其次，以工作联系单的形式向建设单位发文：由于施工许可证尚在完善中，建议现场仅可进行前期准备施工，希望建设单位尽快落实前期相关手续，以使项目开展符合国家法律法规的程序性要求。第三，以备忘录的形式对于会议纪要及工作联系单位签发后建设单位给予的表态做进一步的记录。（备忘录是可以抄送建设行政主管部门）。第四，风险转移，即：向监理公司书面传达现场面临的问题，如现场具有潜在的重大危险源，则向公司上级领导汇报，将总监理工程师的个人风险转移为监理单位的风险。第五，这些工作做了后，还得对现场安全管理进行强有力的督促。
尽量在现场管理多留存书面管理文件资料！
不具备开工条件的，原则上不能入场施工，且可提出索赔。
建设单位作为发包人，应当办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、用地等许可或批准，并协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批准。因发包人原因未能及时办妥上述许可、批准和备案的，承包人有权拒绝进场施工，并可根据合同约定，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第五条规定当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
综上，如虽不具备开工条件，但一方实际进场施工的，将以该日期作为开工日期起算工期。故此，我方对于不具备开工条件的，原则上不能进场施工。确有情由（如取得临时施工复函）需提前入场的，应当在进场前与发包人签订入场协议或形成会议纪要，确认不具备完全开工条件的事实，并就开工日期的起算进行合理约定。
某工程项目，建设单位尚未办妥建设工程施工许可证，但一直强硬要求我们施工单位入场施工，这个可以先进场进行临建的施工，正式工程不能开工做的。
